Договор на обшивку балкона

Образец заключаемого договора

Общество с ограниченной ответственностью __________ в лице директора _____________________________ ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, паспорт ______________ № ________________ выдан ___________________________________, состоящий на регистрационном учете по адресу: ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке балкона (лоджии), расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ___________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик выплачивает подрядчику предоплату в размере _________________________________________ рублей до начала выполнения работ.

2.3. Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ.

2.4. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

3.1. Дата начала работ по настоящему договору _____ _________ 2014 г.

3.2. Работы должны быть завершены в течение ___ дней с даты, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего договора. Объем и содержание работ описаны в Приложении № 1 к настоящему договору;

4.1.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора;

4.2.2. Заказчик обязуется предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика;

4.3 Подрядчик имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

5.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

5.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

6.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

6.4. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

_______________ 2016 г.

Мы нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, в лице _________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ООО _____________ выполнило комплекс работ по договору № _____ от «____»_______________2014 года по внутренней отделке балкона (лоджии) расположенного по адресу:_________________________________________________________.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

Договор на отделку балкона

Договор

Иванов И.И. именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДВЕ СТВОРКИ», в лице менеджера Менеджеров Д.С.,действующего на основании доверенности №999 от 30.02.2008г., именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов выполнить работы по внутренней отделке балкона на условиях настоящего ДОГОВОРА.

1.2.ЗАКАЗЧИК поручает выполнение вышеуказанных работ по адресу: ул. Проверочная д.99, кв.999, Стоимость доставки материалов согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ в Приложении №1 к настоящему ДОГОВОРУ.Стоимость доставки материалов за административными пределами города Санкт-Петербург рассчитывается дополнительно, согласно существующих расценок ИСПОЛНИТЕЛЯ на данный вид услуги и включается в общую стоимость настоящего ДОГОВОРА.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ/услуг согласно данного ДОГОВОРА составляет: (25 000) Двадцать пять тысяч рублей. Общая стоимость определяется по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ в Приложением №1.

2.2. При заключении настоящего ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК вносит ПЛАТЕЖ в размере не менее 100% общей стоимости согласно настоящего ДОГОВОРА, что составляет:(25 000) рублей Двадцать пять тысяч рублей и вносится в соответствии с «Соглашением о внесении платежа» (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Доставка материалов и выполнение работ производится «30» февраля 2008г. при соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты в соответствии с п.п. 2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работу досрочно по соглашению с ЗАКАЗЧИКОМ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Материалы и изделия ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также работы, осуществляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету ДОГОВОРА.

4.3. Гарантия на работы составляет 1 год со дня подписания Акта приема-сдачи работ.

4.4. Устранение выявленных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение 15 рабочих дней с даты составления Акта «о выявлении недостатков», если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензия принимается при предъявлении настоящего Договора подряда, Акта приема-сдачи работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за протечки балконного остекления, плит перекрытия, стен дома и прочих дефектов не связанных с проводимыми внутренними работами. В случае ухудшения качества материалов вследствие нарушения условий их эксплуатации, ЗАКАЗЧИК производит ремонт за свой счет.

4.5.Все претензии по настоящему ДОГОВОРУ принимаются к рассмотрению в случаях:

— при условии полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ работ и услуг по данному ДОГОВОРУ;

— при наличии у ЗАКАЗЧИКА ДОГОВОРА, Накладной и Акта приема-сдачи работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

В рамках исполнения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ имеют права и берут на себя следующие обязательства:

5.1. Права ЗАКАЗЧИКА:

5.1.1.В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;

5.1.2. Внести изменения в условия настоящего Договора (в части состава сроков и условий монтажа), но только по согласованию Сторон в письменной форме и в случае обращения ЗАКАЗЧИКА к ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 12.00 дня, следующего за днем заключения Договора.

5.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

5.2.1.Точно сформулировать заказ.

5.2.3.Принять работы и материалы путём подписания Накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин.

5.2.4.Подготовить место проведения работ (защитить мебель,бытовые приборы и т.д.), руководствуясь технологическими особенностями работы(пыль, строительный мусор)/

5.2.5.Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.

5.2.6.Предпринять необходимые меры:

— для сохранения пола и мебели,

— для обеспечения беспрепятственного доступа к месту проведения работ,

— согласовать в письменной форме с соседями, прилегающих квартир, возможность проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ согласно настоящего Договора в выходные дни.

5.2.7. Проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать ПРОДАВЦА о планируемых изменениях после монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).

5.2.8.Принять результат работ путём подписания Акта приема — сдачи работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.

5.2.10. ЗАКАЗЧИК обязан проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о переносе даты работ, возникших по инициативе ЗАКАЗЧИКА в письменном виде за 2 дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, отделки откосов по данному Договору.

5.2.11. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, не вследствие нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ материальные затраты по выполнению условий настоящего договора.

5.3.1.Выполнить порученную работу ему работу по комплексной отделке оконных проемов качественно и в указанный срок, с собственными материалами и инструментами. Недостаток материала исполнитель доставляет повторно за свой счет, излишек забирает после окончания и подписания акта-приемки – сдачи.

5.3.2.Передать результат работ ЗАКАЗЧИКУ по Накладной и Акту приема — сдачи выполненных работ.

5.3.3.Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.

5.5. В случае если доставка/установка произведена, а изделия/работы не приняты по вине ЗАКАЗЧИКА (например: ЗАКАЗЧИК или его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения закрыты и т. д.), то это не является нарушением сроков по ДОГОВОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ в этом случае вправе отвезти изделия к себе на склад и взыскать с ЗАКАЗЧИКА все дополнительные расходы связанные с непринятием изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки а т.ж. расходы по хранению на складе ИСПОЛНИТЕЛЯ и вторичной доставке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае, если замер проемов ЗАКАЗЧИК производит самостоятельно, то ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за последствия, связанные с неточностью указанных размеров.

6.2. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков доставки и проведения работ, указанных в п.п. 3.2. более чем на 30 рабочих дней при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всей суммы Договора.За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания услуг, ЗАКАЗЧИК в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.

6.3.ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить требования на выплату пени в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи несвоевременно выполненного заказа.

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

6.5 Заказчик несёт материальную ответственность за ущерб, в связи с наблюдением п.п. 5.2.4 настоящего договора.

6.6. Работы не могут производиться при температуре ниже -10?С, сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе перенести дату монтажа а также дату окончания работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

6.7. ЗАКАЗЧИК принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора за все виды работ, производимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно настоящего ДОГОВОРА.

6.8. Все разногласия, возникающие вследствие или в связи с выполнением условий настоящего Договора, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В случае невозможности их разрешения переговорным путем любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим Договором и по другим правоотношениям, либо в связи с его нарушением, прекращением, изменением или недействительностью будут разрешены постоянно действующим Третейским судом «Санкт-Петербургский экономический Арбитраж», находящимся по адресу: 198510 Санкт-Петербург, г.Петродворец, ул.Зверинская, д.11 тел. (812)427-79-94, (812)427-79-95. Назначение состава суда (судьи), рассмотрение спора производится с Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для сторон и будет ими исполнено в сроки, указанные в решении.

6.9. Комплекс работ, предусмотренный п.1 настоящего договора (Предмет договора) не может производиться Исполнителем в ночное время- с 23.00 час. до 07.00 час. В случае настаивания Заказчиком на скорейшее выполнение работ и как следствие – привлечение Исполнителя или должностных лиц Исполнителя к административной ответственности уполномоченными органами, Заказчик обязуется возместить расходы на уплату административного штрафа.

6.10. Заказчик предупрежден, что балконы и лоджии не предназначены для соединения с жилыми помещениями, поэтому результат работы по такому совмещению может отличаться от ожидаемого.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. По окончанию действия таких обстоятельств выполнение сторонами обязанностей по договору возобновляется, если иное не будет согласовано сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.4. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, технологических особенностях изготовления, эксплуатации конструкций, монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.

Замер и договор

подробное описание схемы работ с каждым балконом

Если вы серьезно настроены сделать из своего балкона настоящую теплую комнату и обратиться к нам за этим, просьба потратить несколько минут на текст ниже. Это стандартная схема любой ответственной компании, только подробная.

Материалы, доставка и подъем – наши. Вам не надо об этом заботиться. Утепляем мы балконы по собственной уникальной технологии с 2008 года. В 2014 году получен патент на один из ключевых видов работ.

Не всегда есть возможность немедленно прибыть на замеры, чтобы человек мог только прицениться. Это быстро можно сделать через почту, телефон, мессенджеры, кнопку “Консультация” прямо сейчас и не надо ждать замерщика. Большинство всех возможных вопросов, связанных с капитальным утеплением балконов и ответы на них, есть на нашем сайте. Он подробный и держится в актуальном виде с 2009 года.

Посмотрите нашу галерею или блог, там несколько сотен балконов и ваш вариант у нас тоже, наверняка, уже был. И стоимость при заключении договора не возрастает, как часто бывает. Как предварительно договорились, так и будет.

Схема работы и что в результате

Каждый из этих вопросов будет нами обсуждаться с клиентом и чем больше вы будете знать заранее (и мы!), тем лучше будет результат. Вот как ваша лоджия с помощью нашей компании становится теплой комнатой.

Укажите эту информацию

Вы звоните (пишите) в нашу компанию и сообщаете эту предварительную информацию. Так вы будете знать почти точную стоимость своего теплого балкона еще до замера. Объектов в нашем активе множество и наверняка ваш вариант тоже есть. Кратко обрисуйте свой балкон и сообщите:

• Город, улицу и номер вашего дома.
• Что у вас: лоджия или балкон? Т.е, если есть стены по бокам – это лоджия, нет стен или только одна – балкон
• Примерные размеры: длину, ширину и если высота больше 2.7 м – высоту
• Какова конечная цель: кабинет с компьютером, комната для ребенка или “пока не знаю, но надо, чтобы там была комнатная температура зимой. Обязательно!”
• Стоят ли у вас сейчас пластиковые окна? Если нет, то мы устанавливаем новые пластиковые окна в 3 стекла
• Требуется ли вам объединение с кухней или комнатой?
• Из чего изготовлено наружное ограждение лоджии (на что устанавливаются оконные конструкции): а) бетон или кирпич по пояс, б) алюминиевые окна снизу до верху, в) “хрущевка” с ограждением из металлических прутьев, г) металлический профлист
• Требуется ли вам вынос?

Также будет хорошо, если вы прикрепите пару снимков своего балкона с противоположных сторон внутри и с улицы.

Особенности балкона

Далее мы с вами обсуждаем особенности вашей лоджии или балкона и прочие моменты:

• Какие окна сейчас у вас установлены при выходе на балкон (пластиковые или деревянные)?
• Какие есть щели, эвакуационные проемы, металлические решетки?
• Какая обшивка сейчас стен, какие рамы на парапете?

Сроки работ

Непосредственно сами работы в вашей квартире идут не более 3 – 4 дней. Согласовываем возможное время начала и окончания работ в зависимости от очереди у нас в это время года и ваших планов. Пожалуйста, если вы планируете утеплять свой балкон с нашей помощью в какой-то конкретный срок, например, в свой отпуск – запишитесь заранее. За 1 – 2 месяца. Потому что у нас, как правило, очередь

Замер, договор, предоплата, оплата

Договор мы заключаем, как правило, одновременно с замером. Т.к. большая часть информации будет обсуждена, а почти точная цена всех работ с материалами вам будет известна

Предоплату при заключении договора мы берем минимальную. Не более 10 – 15 000 руб. для средних размеров балкона или лоджии. Оставшуюся часть вы вносите после приемки работ.

В договоре мы прописываем с вами точное время начала и окончания работ. Работы длятся 3 – 4 смены в зависимости от размера и конфигурации лоджии. Приступаем к исполнению договора мы всегда вовремя или немного раньше, если появилась такая возможность у нас и согласен заказчик.

Как идут работы

У нас много инструментов и материалов. Нам необходима чистая площадь 2*3 метра в смежной комнате. Мебель надо будет накрыть строительной пленкой, также постелить на пол любой материал, если у вас там, например, ламинат. Наши ребята работают аккуратно, но пыль неизбежна. Не стоит этого особенно опасаться. Взамен этих временных неудобств (3 – 4 дня) вы получите еще одну комнату в квартире! Демонтаж оконных конструкций и вынос нашего мусора делается нами бесплатно. На объекте мы уже около 9 утра, заканчиваем около 18 вечера.

Сдаем объект в таком виде

Как правило, мы сдаем объект в таком виде:

• на парапете установлены пластиковые окна в 3 стекла с одной москитной сеткой. Окна такой конструкции, чтобы было удобно их мыть, но с минимально возможным количеством открывающихся створок (так они теплее, надежнее и дешевле!). Установлены отливы и нащельники. Достроены при необходимости стены и заделаны все щели
• установлен стандартный подоконник шириной 150 – 200 мм
• проведена полная и многоступенчатая герметизация объекта – сквозняки и протекания исключены
• утеплены и отделаны все поверхности, включая внутреннюю стену, потолок. Утеплитель пенополистирол ППС-25 ГОСТ 15558 – 2014, гиспсокартон Кнауф, влагостойкий. Толщина стен с утеплителем 60 мм, внутренней 35 мм, пола 120 мм. Потолок толщиной также 60 мм из гипсокартона под покраску.
• монтируем всю необходимую заказчику электрику. Все провода и сопутствующие материалы наши. Розетки и выключатель – заказчика. Кабель выводим к ближайшей розетке в комнате
• утеплен и настелен пол из толстолистовой фанеры собственной запатентованной конструкции. Толщина “пирога” пола не менее 120 мм или более при необходимости. Перепады, консоли на полу и прочие неровности не имеют значения – выравнивается любая поверхность
• все швы на стенах и потолке шпаклюем с армировкой
• монтируем теплый пол полностью и проверяем его. Сворачиваем в рулон у торцевой стены, чтобы не мешал во время наклейки обоев. Остается потом только уложить отражающую теплоизоляцию фольгой наверх (мы комплектуем ею) и раскатать греющую пленку. И на нее уже уложить напольное покрытие. Практически любой ламинат или линолеум сейчас рассчитан под теплый пол. Его температура не превышает 45 градусов

Финишные работы

Через 7 – 10 дней можно проводить финишные работы: финишную шпаклевку (желательно), наклейку обоев и настил ламината, линолеума или довольно нового, но очень перспективного напольного покрытия – кварцвиниловой плитки, которая по свойствам похожа на кафель. Она при укладке не требует сцепления с основанием и отлично подходит тем, кому хочется на полу кафель.

Эти работы проводит заказчик самостоятельно и они не включены в стоимость. Работы несложные и недорогие. Найти исполнителя не трудно.

Кто отремонтирует балкон

Не весь балкон относится к общему имуществу

Балкон состоит из балконной плиты (пола), несущих стен, козырька, крыши (если верхний этаж), ограждений и остекления.

При этом балконная плита, ограждения и несущая стена являются ограждающей конструкцией и относятся к общедомовому имуществу. Также в общедомовое имущество входит крыша, состояние которой наиболее важно для владельцев балконов на верхних этажах.

Об этом сказано в части 2 раздела I Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ № 491 .

Работы по содержанию и ремонту общедомового имущества должны выполнять те лица или организации, с которыми у собственников дома заключен соответствующий договор. Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ это могут быть управляющая организация (УО), товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный или иной специализированный кооператив, другие физические и юридические лица, с которыми заключен договор при непосредственном управлении домом.

Чаще всего сейчас домами управляют УО и ТСЖ. Далее для краткости будем говорить только об УО, подразумевая при этом также ТСЖ и организации, перечисленные выше.

Соответственно, за балконные плиты, несущие стены, ограждения и крышу несет ответственность управляющая организация. Если пол на балконе держится на честном слове, или вы живете на последнем этаже, а на балконе протекает крыша — обращайтесь в УО.

Нужно понимать, что УО не обязана делать косметический ремонт у вас на балконе. Например, обшивать сайдингом экран (ограждение) вашего балкона сотрудники УО не должны. А вот если часть экрана обрушилась на улицу, это уже забота управляющей компании — сделать ремонт и обезопасить жильцов и прохожих УО обязана. Это подтверждается судебной практикой.

Козырек над балконом входит в общедомовое имущество и обслуживается (в том числе очищается от снега) управляющей организацией только при условии наличия таких козырьков в проекте дома. Если же козырек проектом МКД не предусмотрен, и собственник установил его самостоятельно, обслуживать его придется также самостоятельно.

Окна на балконе поддерживать в надлежащем состоянии должен владелец квартиры (нежилого помещения).

Отдельно в Правилах содержания общего имущества оговаривается, что в состав работ по содержанию общего имущества в МКД не включаются работы по утеплению балконных проемов и замене стекол на балконах. Это забота владельца помещения, а не УО.

Обязанности управляющей организации

Проводить регулярные осмотры балконов, планировать ремонт, а тем более реагировать на заявки и жалобы жильцов УО должна своевременно. УО отвечает перед собственниками за надлежащее содержание общего имущества.

В Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 “Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда” и Минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 перечислены обязанности УО и виды работ, которые она должна проводить для поддержания балконов в нормальном состоянии.

• дважды в год (осенью и весной) проводить осмотры всего общего имущества, а значит, и балконных плит, крыши и фасадов, а также периодически проводить частичные осмотры;
• осматривать общедомовое имущество после сильных ливней, ветров и других негативных погодных явлений, а также после аварий;
• следить, чтобы жильцы не захламляли и не загрязняли балконы, а также не делали незаконных перепланировок;

Даже прикрепить ящики с цветами с наружной стороны на балконе можно только по согласованию. За этим должна следить УО, и если ее сотрудники обнаружат, что вы самовольно установили кронштейны для горшков, вас могут обязать их демонтировать.

• выявлять дефекты в несущих конструкциях, гидроизоляции, элементах металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
• контролировать состояние, восстанавливать или заменять отдельные элементы зонтов над балконами;
• разрабатывать план восстановительных работ и проводить соответствующий ремонт.

Согласно постановлению Госстроя № 170 не допускается:

• ослабление креплений стен балконов;
• разрушение и повреждение отделки стен.

Если в балконной плите пошла трещина, отвалился угол или стал выкрашиваться кусками бетон, молчать не надо. Нужно зафиксировать все повреждения — сделать фото или видео — и обратиться в УО. Сделать это можно и через АДС (аварийно-диспетчерскую службу).

Бывает так, что проблема не в самом балконе, а, например, в водосточной системе. Если водосток работает неправильно, на балкон может постоянно попадать вода, что недопустимо. То же самое с протекающей крышей. В этих случаях также следует подавать заявку в УО или АДС.

Специалисты должны будут провести внеочередной осмотр по вашей заявке, составить акт. Если состояние балкона признают аварийным, его должны будут опломбировать. УО обязана в срочном порядке принять меры по предотвращению развития разрушений и обезопасить жильцов.

Дальше должен последовать ремонт. Поговорим о том, за чей счет он должен выполняться.

Бремя содержания общедомового имущества несут собственники помещений в доме. Соответственно, оплата всех возможных работ и ремонтов — обязанность жильцов.

Но нужно понимать, что на текущий ремонт собственники помещений в МКД ежемесячно выделяют средства по статье “содержание жилого помещения”. Т. е. по умолчанию деньги на текущий ремонт в УО должны быть. С капитальным ремонтом схожая ситуация — каждый месяц собственники квартир и нежилых помещений платят взносы на капремонт дома.

Другой вопрос, что к нужному моменту может не накопиться достаточная сумма для проведения всех необходимых работ по капитальному ремонту. В этом случае определить источник финансирования можно на общем собрании собственников — принять решение взять кредит на проведение капремонта или принять участие в программе по господдержке капремонта.

Но! Даже если общее собрание собственников не проводилось, или решение о проведении капремонта не было принято, оставить балкон в аварийном состоянии УО не имеет право. Она должна либо провести текущий ремонт (если таким образом можно исправить положение и обезопасить людей), либо демонтировать балкон (или хотя бы опломбировать выход на него). Это подтверждается судебной практикой.

Куда пожаловаться на бездействие УО

Как мы неоднократно писали в предыдущих статьях, инстанций, куда можно обратиться по поводу невыполнения управляющей организацией своих обязанностей, несколько.

• Государственная жилищная инспекция

Эта организация контролирует работу управляющих организаций. Можете написать жалобу и подать в электронном виде. Для этого надо зарегистрироваться на портале Госуслуг. К жалобе прикрепите акт о проведении осмотра балкона.

• Роспотребнадзор

Подать жалобу можно на официальном сайте Роспотребнадзора.

• Орган местного самоуправления

Можете продублировать жалобу в городскую/районную администрацию — лишним это точно не будет.

• Прокуратура

Если все предыдущие инстанции ничего не предприняли, можете пожаловаться в прокуратуру на их бездействие.

Если ничего не помогло, подавайте иск в суд.

Свежие отзывы об установщиков окон и услуг остекления Москвы

Сплошное положительное мнение у меня осталось о работе компании Окна 21 века, они профессионалы в своем деле. По моей заявке 11/3291 установили 4 окна, не самая быстрая и легкая процедура, почти 11 дней ушло, но самое важное, это качество установки. читать полностью

Обратилась в эту компанию по совету коллеги — она у них дачу стеклила, сказала, что все понравилось, поэтому и я решила пойти к ним. Стоимость по телефону у меня отличалась от факта — я дала не правильные размеры, кроме этого не учла, что стоимость. читать полностью

Очень просто заказывать тут окна, я просто оформила заявку через сайт и в тот же день у меня уже был замерщика. Работой довольна, все делают чётко, без опозданий. Если было заявлено 10 дней на изготовление — так и вышло. Установили несколько окон за. читать полностью

Очень доволен работой данной фирмы, окна заменили в два счёта, ровно, качественно. Мне посоветовали знакомые, нужно было заменить два окна в панельном доме. Довольно-таки не особо долго шел сам весь процесс заказа, сделал заявку на сайте, приехал. читать полностью

Обратились за потолками в Окна Дизайн через знакомых, замерщик от фирмы приехал четко вовремя, сделал нужные замеры, помог советом определиться с количеством светильников, предложил свои варианты! Озвученный ценник очень даже устроил! Ребята. читать полностью

Долго копил на хороший профиль для балконной двери и прилегающего окна. Выбрал эту компанию в качестве исполнителя, так как о них в целом много положительных отзывов, а в случае негатива идут на компромисс. Во время работы следил за каждым движением. читать полностью

Я менял с помощью этой компании два больших панорамных окна в частном доме. Сделали такой дизайн, как мне был нужен, специалисты хорошие. Все обязательство по договору выполнили, без задержек и проблем. Я также хочу поблагодарить за грамотную. читать полностью

Работаем с окнами столицы уже более 10 лет, ИП Баранченко А. И. Как всегда, довольны вашими окнами. Клиенты ни разу не жаловались.

Окна на лоджии пришлось заменить, чтобы в дальнейшем объединить с комнатой. Брат посоветовал эту фирму и я не пожалел в своем выборе! Замер и изготовление окон заняло всего неделю! Спасибо!

Очень удобно, что на сайте Лаборатории окон можно предварительно увидеть предварительный расчет стоимости отделки балкона в домах типовых серий. Прикидываешь свои возможности, а потом уже обращаешься за конкретикой, и тут уже все подробно тебе. читать полностью

Обратились в эту компанию в прошлом году. Специально отзыв писать не стали, чтобы уж посмотреть, как вообще все будет в дальнейшем. Не отвалятся ли окна. Шутка конечно, но решили посмотреть и понаблюдать. В итоге мы прозимовали очень хорошо. читать полностью

Заказывали в Московской Оконнице остекление большой беседки. Получил хорошую консультацию и полезные технические рекомендации. Цена на предварительном расчёте почти не отличалась от действительной (которая приятно удивила). Монтаж был сложный, но не. читать полностью

По качеству окон и монтажа ставлю отлично. По сервису — хорошо: замерщик приехал на 40 минут позже назначенного времени. Но намерял вроде нормально, т. к. изготовленные и уже установленные окна хорошо вписались в проемы и не пришлось ничего. читать полностью

Пишу, чтобы помочь потенциальным заказчикам ОкноБер принять решение тратить/не тратить время на эту компанию. Плюсы:1. профессиональный замерщик, правда с третьей попытки (первый отказался приезжать, второй — видимо с конкурентной компании -. читать полностью

Монтаж пластиковых окон и балкона в малогабаритной квартире сделали вполне добросовестно. Не забыли про москитные сетки и широкие подоконники (все как заказывала при составлении сметы). Окна Понто можно доверять!

Очень довольна качеством работы компании «Калева». В комнате стало светлее и комфортнее. Шумоизоляция на высоте. Порекомендовал вас своей сестре. Спасибо!

Мне нужны были срочно новые окна на кухню. Заказал их здесь, договор оформил в офисе организации. Приехал замерщик на следующий день. Окна сделал оперативно. Остался доволен.

Отличная фирма по производству пластиковых окон. Жена у меня любит чтобы всё было идеально, поэтому замерщик у нас провел не мало времени)). Но зато результат супер! Тип фурнитуры, стекло, профиль, ну всё идеально. Спасибо менеджеру за консультацию в. читать полностью

Заказ нестандартных окон на дачу 3 июня в офисе с помощью менеджера Анастасии Шабановой. Четкая, профессиональная, деликатная консультация специалиста порадовала. Заказ был сделан. Доставка через две недели. Доставка-отдельная четкая организация. читать полностью

Мне понравились окна, хоть сейчас конкуренции развелось настолько много, что никого не удивить. Первый раз мы заказывали у другой компании, нам поставили их абы как, створка не закрывала ь вплотную, либо приходилось долбить стекло с такой силой, что. читать полностью

С окнами порядок, а с откосами проблема была. Делали и внешние и внутренние откосы окон, работы согласовали. Установка прошла нормально, на следующий день мастер по откосам пришел и сказал, что за внешку ТСЖ ответственно и не могут это трогать. Звоню. читать полностью

Вызвал замерщика от Рамокна 18. 04. 21, замерили в срок и насчитали на 113 тыс. (3 створки KBE с красной ламинацией с внешней стороны) Попросил КП с полной спецификацией, смогли правильно оформить только на третий раз (В этот период я чуть поменял. читать полностью

Сейчас такие компании сложно встретить, все знакомы с законом о защите прав потребителя, да и что такое клиенто ориентированность тоже все знают, но меня угораздило столкнуться с компанией из прошлого. Если кратко: договор от 29. 05. 2021 №221410. читать полностью

В компанию пришла полгода назад, подала заявку на вакансию менеджера по подбору персонала и, к счастью, мою кандидатуру одобрили. Опыт работы и необходимые навыки имелись, это, конечно, сыграло мне на руку. Быстро пробегусь по условиям работы: график. читать полностью

Мне поставили окно на лоджии на стальную трубу вместо подставочного профиля при теплом остеклении, так НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО! Теперь зимой там постоянно конденсат и даже иней. В ответ на мою претензию руководитель офиса, где заключался договор, сказал, что. читать полностью

Полностью меняли столярку в 3х комнатной хрущевке. По рекомендациям друзей обратились в фирму Хоббит. Приехал мастер, произвел замеры. Мы пообщались, он порекомендовал мне профиль, стекло пакет, фурнитуру. Фирма многофункциональная, если можно так. читать полностью

Заказал 3 окна в загородный домик, оплатив услуги замерщика компании ОКНа Роста. Окна сделали быстро в течение 3 недель, но когда приехала монтажная бригада, оказалось что все 3 окна замерщик ошибся с размерами, как итог потерянные 3 недели и большой. читать полностью

Никому не посоветую обращаться в это заведение, именуемое Классика немецких окон или КНО. ДВА месяца замерщик этой компании (который оказался и директором и, видимо, одним из рабочих этого микро предприятия, в штате которого числится 4 человека). читать полностью

Треснуло стекло. Обратились в эту шарашку. Менеджер Юлия проконсультировала не правильно по ценам выезда мастера. Мастер не профессионален, на наши вопросы ответить не смог. Запросил за свою работу 1500 руб. Изначально цена была озвучена в размере. читать полностью

Никогда к ним не обращайтесь, это полная жесть а не монтажники.

Договор на монтаж ПВХ окон

Скачать бланк в формате doc:
dogovor_na_montazh_pvh_okon.doc [49 Kb] (cкачиваний: 7189)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor_na_montazh_pvh_okon.pdf [94,95 Kb] (cкачиваний: 1673)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

• Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2021 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.